Подрядчик подписал по ЭДО признание долга — суд взыскал аванс, пени и проценты

Обстоятельства спора

19 июля 2022 года ООО «Азимут радиокоммуникации» (заказчик) и ООО «Вектор развития» (подрядчик) заключили договор на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по созданию волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и установлению охранной зоны в интересах ПАО «МТС». Работы поручались отдельными заказами; по одному из них участок трассы составлял 1 049 м, а срок выполнения — 100 календарных дней, с 24 декабря 2022 года по 3 апреля 2023 года.

Подрядчик сроки нарушил. 6 февраля 2025 года стороны подписали соглашение о расторжении ряда заказов. В пункте 4 соглашения прямо записано, что в связи с расторжением на стороне подрядчика возникло неосновательное обогащение в размере 1 176 688,41 руб., которое он обязуется вернуть заказчику. Подрядчик подписал документ через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур» 18 февраля 2025 года.

Деньги возвращены не были, досудебная претензия осталась без ответа, и заказчик обратился в суд.

Позиция сторон

Истец просил взыскать 1 176 688,41 руб. неотработанного аванса, 901 354,77 руб. договорной неустойки за просрочку сдачи работ, начисленной до даты расторжения, и 230 679,29 руб. процентов по ст. 395 ГК РФ за период с 19 февраля 2025 года по 16 марта 2026 года, а также проценты до фактического исполнения.

Ответчик в суд не явился, возражений и контррасчёта не направил, о снижении неустойки не просил. Факт подписания соглашения о расторжении и размер долга он не оспаривал.

Что решил суд и почему

Суд квалифицировал отношения как подряд (ст. 702 ГК РФ) с элементами оказания услуг (ст. 783 ГК РФ). Ключевым доказательством стало соглашение о расторжении: стороны сами зафиксировали сумму неосновательного обогащения подрядчика. Суд сослался на разъяснение Президиума ВАС РФ: полученные до расторжения договора деньги, если встречное удовлетворение не предоставлено и обязанность его предоставить отпала, являются неосновательным обогащением получателя. По ст. 1102 ГК РФ и п. 7 Обзора судебной практики ВС РФ № 2 (2019) истец доказывает факт получения денег, а ответчик — законное основание их удержания. Такого основания подрядчик не привёл, поэтому суд констатировал, что «у ответчика не имеется оснований для удержания полученных им от истца денежных средств в качестве аванса».

Неустойку суд взыскал полностью. Договор предусматривал 0,5% от ориентировочной стоимости работ по заказу за каждый день просрочки, но не более 20%. Хотя прекращение основного обязательства прекращает и неустойку (п. 4 ст. 329 ГК РФ), истец начислил её только до даты расторжения, что суд признал правильным. Расчёт не оспорен (ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ), ходатайства по ст. 333 ГК РФ не было.

Проценты по ст. 395 ГК РФ начислены по п. 2 ст. 1107 ГК РФ — с момента, когда приобретатель узнал о неосновательности обогащения. Таким моментом суд счёл подписание соглашения по ЭДО, поэтому проценты пошли со следующего дня. Опираясь на п. 48 постановления Пленума ВС РФ № 7, суд присудил проценты и на будущее — с 17 марта 2026 года до дня фактической уплаты. Госпошлина 94 262 руб. отнесена на ответчика.

Что это значит для бизнеса

Соглашение о расторжении — сильнейший документ для последующего взыскания. Если в нём прямо указана сумма неотработанного аванса и обязанность её вернуть, спорить о размере долга подрядчику уже практически не о чем: суду остаётся проверить расчёт санкций.

Подписание через оператора ЭДО снимает вопросы о том, получил ли контрагент документ и когда. Дата подписи в системе становится отправной точкой для начисления процентов.

Расторжение не лишает заказчика неустойки за уже допущенную просрочку: её можно взыскать за период до прекращения договора, а после — переходить на проценты по ст. 395 ГК РФ.

Как действовать в похожей ситуации

1. При расторжении договора подряда проведите сверку и запишите в соглашении точную сумму неотработанного аванса и срок её возврата.

2. Подписывайте соглашение через оператора ЭДО или иным способом, который фиксирует дату получения.

3. Посчитайте договорную неустойку за просрочку работ строго до даты расторжения, с учётом договорного лимита.

4. Направьте претензию и выдержите претензионный срок (ч. 5 ст. 4 АПК РФ).

5. В иске заявите проценты по ст. 395 ГК РФ с даты, когда подрядчик узнал о необходимости вернуть деньги, и до фактической оплаты.