Подрядчик взыскал с администрации пени за полугодовую задержку оплаты снегоочистки

Обстоятельства спора

В феврале 2025 года администрация заключила с предпринимателем муниципальный контракт на механизированную снегоочистку и борьбу с зимней скользкостью внутрихозяйственных дорог в первом квартале 2025 года. Цена контракта — 230 000 руб. По условиям контракта заказчик платит ежемесячно, в течение семи рабочих дней с даты подписания документов о приёмке.

Подрядчик выполнил работы полностью и выставил три счёта-фактуры по 76 666,67 руб. — за февраль, март и апрель. Заказчик подписал документы о приёмке без разногласий, но деньги перечислил только 25 сентября, 21 октября и 28 ноября 2025 года, то есть с опозданием до семи месяцев.

Предприниматель сначала получил судебный приказ, однако администрация подала возражения, и приказ отменили. Тогда подрядчик подал иск о взыскании пеней (после уточнения — 22 539,98 руб.) и 12 500 руб. расходов на юриста.

Позиция сторон

Подрядчик ссылался на подписанные заказчиком документы о приёмке, платёжные поручения с датами фактической оплаты и условие контракта о пени в размере 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки.

Администрация отменила судебный приказ, но в исковом процессе позицию по существу не заявила: отзыв не представила, расчёт неустойки не оспорила, о снижении пени по ст. 333 ГК РФ не просила, доказательств оплаты неустойки не дала. Представители сторон в заседание не явились, дело рассмотрено в их отсутствие.

Что решил суд и почему

Сначала суд снял вопрос о досудебном порядке. Со ссылкой на п. 44 постановления Пленума ВС РФ от 22.06.2021 № 18 и разъяснения Пленума ВС РФ № 62 о приказном производстве он указал, что после отмены судебного приказа претензионный порядок не требуется.

По существу суд применил ст. 309, 310, 702, 711 и 763 ГК РФ: заказчик обязан оплатить принятую работу в согласованный срок. Право подрядчика на пени следует из ч. 5 ст. 34 Закона № 44-ФЗ и ст. 330 ГК РФ. Поскольку администрация факты не оспорила, суд счёл их признанными по ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ. Он отметил, что документы о приёмке подписаны без разногласий, «тогда как работы по контракту оплачены с нарушением предусмотренного контрактом срока, что ответчиком не оспаривается».

Расчёт подрядчика суд пересчитал по ст. 191–193 ГК РФ: срок оплаты начинается на следующий день после подписания документов о приёмке, а просрочка — со следующего дня после истечения семи рабочих дней. Поэтому по первому счёту пени считаются с 13 марта, а не с 12 марта 2025 года. Итог — 22 501,66 руб. вместо заявленных 22 539,98 руб.

Расходы на юриста (составление иска, 12 500 руб.) суд признал разумными с учётом сложности дела и отсутствия возражений ответчика. Однако по п. 12 и 20 постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1 при частичном удовлетворении иска издержки распределяются пропорционально, поэтому взыскано 12 478,75 руб. (99,83 %). Госпошлина также отнесена на администрацию.

Что это значит для бизнеса

Просрочка оплаты по госконтракту не лишает поставщика компенсации: пеня по 44-ФЗ начисляется автоматически, и заказчик не вправе изменить её размер. Даже при небольшой сумме иск экономически оправдан, потому что ответчик возмещает госпошлину и расходы на юриста.

Отмена судебного приказа не повод начинать всё заново с претензии: можно сразу подавать иск. Точность расчёта важна: ошибка в один день по каждому счёту немного снижает взысканную сумму и пропорционально уменьшает возмещение расходов.

Как действовать в похожей ситуации

1. Сохраните контракт, подписанные заказчиком документы о приёмке (УПД, акты) с датами подписания и платёжные поручения с датами фактической оплаты.

2. Определите срок оплаты по контракту и считайте пени со дня, следующего за последним днём срока, по правилам ст. 191–193 ГК РФ; учитывайте рабочие дни.

3. Применяйте 1/300 ключевой ставки, действующей на дату уплаты пеней, к неоплаченной в срок сумме по каждому счёту отдельно.

4. Для быстрого результата подайте заявление о выдаче судебного приказа; если заказчик его отменит, сразу подавайте иск — повторная претензия не нужна.

5. Приложите к иску договор с юристом, акт об оказанных услугах и платёжный документ, чтобы взыскать судебные издержки.